Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;
Vu le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2011 modifié relatif à l'agencement du débit de tabac ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2016 relatif à la signalétique des débits de tabac ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2017 relatif à l'aide à la sécurité,
Arrête :
Conformément à l'article 3 du décret du 17 octobre 2018 susvisé, pour être éligible une demande d'aide à la transformation doit préalablement avoir fait l'objet d'un audit préalable du point de vente permettant de définir, à partir de l'analyse de la situation existante, les améliorations et modifications à réaliser pour transformer le local commercial en commerce multi-produits et services.
Elle doit également combiner obligatoirement au moins deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et deux éléments concernant la partie intérieure du commerce parmi la liste reprise à l'article 2 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs1° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie extérieure :
-les éléments de signalétiques extérieurs définis par l'arrêté du 6 septembre 2016 susvisé, à l'exclusion des enseignes traditionnelles, communément appelées : “ carottes ”, comportant la mention : “ tabac ” ;
-tous éléments de signalétique du commerce multi-produits et services apposés sur la devanture :
-enseignes multiservices ;
-panneaux commerciaux ;
-pictogrammes ;
-lettres découpées ;
-impressions numériques ;
-stickers ;
-bandeaux défilants lumineux ;
-totem ;
-écrans digitaux positionnés sur la devanture à l'intérieur du commerce et visibles depuis l'extérieur ;
-le store banne ;
-l'ensemble des éléments de la devanture du local commercial, notamment l'éclairage, les pergolas, les vitrines fixes ou ouvrantes, les portes et fenêtres, en dehors des éléments entrant dans le champ d'attribution de l'aide à la sécurité ;
-le ravalement de la façade extérieure ;
-la création ou la modification d'une terrasse et/ ou d'une véranda extérieure situées à l'entrée du local commercial ;
2° Sont éligibles à l'aide à la transformation pour la partie intérieure :
-l'ensemble des mobiliers et éléments associés destinés à la présentation et à la vente des produits et services de toutes natures, notamment les linéaires, îlots, armoires, caissons, gondoles, vitrines, caves, étagères, tables et tablettes, comptoirs, fonds, bandeaux, plateaux, supports adaptés à la vente d'un produit spécifique, présentoirs ;
-l'ensemble des matériels, équipements et éléments associés destinés à accueillir des produits et services de toutes natures, notamment les réfrigérateurs positifs ou négatifs, distributeurs de produits, d'alimentation en sec ou frais ou de boissons ou liquides, les matériels ou équipements de cuisines et les éléments de cuisson ;
-l'ensemble des éléments et accessoires de signalétique intérieure ;
-totem signalétique ;
-chevalet ;
-cadre d'affichage ;
-porte brochure ;
-lettres découpées ;
-stickers ;
-impressions numériques ;
-enseignes intérieures ;
-pictogrammes ;
-écrans digitaux ;
-les outils de digitalisation suivants :
-bornes de services pour les encaissements, impressions de document, abonnements, rechargements, prises de commandes ;
-applications mobiles et sites internet marchands ;
-tablettes à usage de vente ;
-solutions de connexion Wifi ;
-solutions logicielles de relation client ou fidélisation ;
-systèmes d'encaissements déportés ;
-systèmes d'analyse des flux clientèle ;
-systèmes d'affichage dynamique dédiés à l'animation commerciale ou à l'information citoyenne ;
-étiquettes connectées ;
-outils de géolocalisation ;
-l'éclairage.
Les mobiliers destinés aux produits du tabac sont éligibles à l'aide dès lors que des mobiliers, hors produits du tabac, sont acquis simultanément.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
VersionsDès lors que la demande comporte deux éléments concernant la partie extérieure du commerce et deux éléments concernant la partie intérieure du commerce, elle peut également porter sur :
-les travaux relatifs aux sols, plafonds, murs, menuiseries, l'électricité, les sanitaires accessibles à la clientèle, les terrasses et les vérandas non mentionnées à l'article 2 ;
-les services et conseils tels que les études de marketing, les conseils d'aménagement, de réaménagement, les conceptions d'architectes, de designer et de merchandising ;
-les outils de gestion pour les terminaux d'encaissement ;
-les éléments contribuant au confort et à la qualité d'accueil des consommateurs :
-diffuseur d'ambiance olfactive ;
-matériels de diffusion audiovisuelle notamment télévisions, vidéoprojecteurs, écrans, câblages, antennes, paraboles ;
-matériels de sonorisation permettant la diffusion d'une musique d'ambiance : enceintes, câblage, amplificateur, caisson de basse, haut-parleur ;
-mobilier de collecte de petits objets du quotidien dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociale et environnementale, comme la récupération de mégots, piles et batteries, capsules café, capsules e-liquide, téléphonie ;
-sas d'entrée ;
-climatisation, chauffage.
L'aide à la transformation inclut les prestations de services et la main-d'œuvre concernant notamment la pose, dépose, montage, démontage, nettoyage de chantier, enlèvement de gravats.
L'acquisition de matériels par un contrat de location-vente est possible, à la condition expresse que le contrat mentionne explicitement le fait que l'acquisition est irrévocable.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
VersionsNe sont pas éligibles à l'aide à la transformation les matériels, équipements, travaux, offres de produits et services suivants :
1° Les travaux de mise aux normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite exigés pour tout établissement recevant du public ;
2° L'entretien courant du local commercial, de ses éléments d'équipement, et les menues réparations ;
3° Les abonnements de quelque nature qu'ils soient (téléphonique, internet, électrique …), à l'exclusion de ceux qui sont intrinsèquement liés à l'achat d'un matériel couvert par l'aide à la transformation. Dans ce cas l'aide à la transformation inclut le premier abonnement lié à ce matériel, dans la limite d'une année.
L'acquisition par contrat de type “ leasing ” ou crédit-bail sont exclus du champ d'attribution du fonds de transformation.
L'aide exclut tout rabais, remise ou ristourne accordés sur la facture.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
Versions1° Avant la réalisation des travaux et après l'audit préalable obligatoire, le débitant de tabac ou, le cas échéant, le futur repreneur d'un débit ordinaire, transmet, par courrier postal à l'adresse reprise sur le formulaire de pré-validation de l'aide, les pièces suivantes :
- les devis postérieurs à la date de restitution de l'audit et datant de moins d'un an, mentionnés à l'article 5 du décret du 17 octobre 2018 susvisé ;
- le formulaire de pré-validation de l'aide, conforme au modèle repris à l'annexe 1, présentant le projet de transformation du débit de tabac, les devis retenus et le chiffrage prévisionnel du montant des travaux éligibles à l'aide à la transformation, daté et signé ;
- les photographies datées du commerce "AVANT " les travaux de transformation, faisant ahapparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer ;
- la facture "ACQUITTÉE " et le rapport de l'audit préalable obligatoire, daté et signé ;
- le bilan et le compte de résultats de l'exercice précédant la demande.
Si le dossier est complet et si le service des douanes estime la pré-demande d'aide recevable, il adresse au demandeur une attestation d'éligibilité à l'aide à la transformation indiquant le montant prévisionnel de l'aide.
2° Après la réalisation des travaux de transformation, le débitant de tabac adresse les pièces complémentaires suivantes :
- le formulaire de demande d'aide, conforme au modèle repris à l'annexe 3, présentant le chiffrage définitif du montant des travaux éligibles à l'aide à la transformation, daté et signé ;
- les factures définitives acquittées datant de moins d'un an et portant la mention "ACQUITTÉE ", "PAYÉE " ou RÉGLÉE " par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires qui ont réalisé les travaux, le réagencement, la réorganisation et la digitalisation du commerce ;
- les attestations d'assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre ;
- l'attestation reprise à l'annexe 4 aux termes de laquelle le buraliste établit ne pas percevoir d'autre subvention concernant un élément éligible à l'aide à la transformation ;
- un relevé d'identité bancaire du compte professionnel ;
- les photographies datées du commerce "APRÈS " les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformées ;
- pour les demandes d'aides dont le montant est estimé à au moins 23 000 euros, la convention en deux exemplaires originaux, conforment au modèle repris à l'annexe 2, datée et signée.
Pour que les factures soient jugées recevables par le service des douanes et droits indirects, elles doivent porter la mention "ACQUITTÉE ", "PAYÉE " ou "RÉGLÉE " le par (mode de paiement), ainsi que le cachet de l'entreprise et la signature de son représentant légal.
Si le dossier est complet et si le service des douanes estime la demande d'aide recevable, il adresse au débitant une lettre d'acceptation à l'aide à la transformation ainsi qu'un exemplaire signé de la convention, le cas échéant.
3° Lorsque la demande d'aide concerne uniquement le financement d'un audit non suivi de travaux de transformation, le débitant de tabac transmet, par courrier postal à l'adresse reprise sur le formulaire figurant à l'annexe, les pièces suivantes :
- le rapport de l'audit, daté et signé ;
- la facture datant de moins d'un an et portant la mention "ACQUITTÉE ", "PAYÉE " ou RÉGLÉE " par le prestataire ;
- un relevé d'identité bancaire du compte professionnel.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
VersionsLiens relatifsSix mois après la fin de l'exercice comptable au cours duquel le débitant a bénéficié de l'aide à la transformation, il doit transmettre un bilan financier, conforme au modèle repris à l'annexe 5, traduisant la bonne utilisation des fonds perçus.
Versions
Lors de chaque phase d'envoi du dossier d'aide à la transformation par le débitant, le service des douanes en accuse réception par courriel.
Tout dossier parvenant au service des douanes et étant incomplet, que ce soit lors de la phase de pré-validation ou lors du dépôt de la demande d'aide, ne sera pas instruit.
Le débitant en est dès lors informé par courriel par le service des douanes et droits indirects. Il est invité à produire, sous un mois, les pièces et/ou informations manquantes sans quoi le dossier ne sera pas instruit.
Une fois ce délai échu et si les pièces complémentaires n'ont pas été produites, le dossier est considéré comme rejeté.
Les refus d'attribution de l'aide à la transformation sont dûment motivés par le service des douanes et droits indirects et notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception.Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE 1
FORMULAIRE DE PRÉVALIDATION DE L'AIDE À LA TRANSFORMATION
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations-art. 9-1 et 10
1-Informations générales :
Nom du demandeur :
Prénom du demandeur :
Raison commerciale (enseigne) :
N° débit (7 chiffres + 1 lettre) :
N° SIRET :
Adresse du débit :
N° de téléphone (portable et commerce) :
Courriel :
Débit éligible au complément de remise (CA tabac inférieur à 400 000 € l'année précédant celle de la demande d'aide) : □ oui □ non
2-La demande concerne les investissements obligatoires suivants pour la transformation du débit (cochez les cases correspondantes) :
Partie extérieure (au minimum deux éléments) :
-Eléments signalétiques extérieurs, à l'exclusion de la carotte portant la mention TABAC
-Eléments de signalétiques du commerce multi-produits et services apposés sur la devanture
-Store banne
-Devanture du local commercial
-Ravalement de la façade extérieure
-Création ou modification d'une terrasse ou d'une véranda extérieures
Partie intérieure (au minimum deux éléments) :
-Mobiliers et éléments associés destinés à la présentation et à la vente des produits et services de toutes natures
-Matériels, équipements et éléments associés destinés à accueillir des produits et services de toutes natures (réfrigérateurs, distributeurs de produits, cuisine, éléments de cuisson)
-Eléments et accessoires de signalétiques intérieurs
-Outils de digitalisation
-Eclairage
3-La demande concerne les investissements complémentaires suivants (cochez les cases correspondantes) :
-Les travaux (relatifs aux sols, plafonds, murs, menuiseries, l'électricité, les sanitaires accessibles à la clientèle, terrasses et vérandas non mentionnées à l'article 2)
-Les services et conseils (marketing, aménagement, architecte, designer, merchandising)
-Les outils de gestion
-Les éléments contribuant au confort et à la qualité d'accueil des consommateurs (diffuseur d'ambiance olfactive, matériel de diffusion audiovisuelle, matériel de sonorisation, mobilier de collecte de petits objets du quotidien dans le cadre d'une démarche de responsabilité sociale et environnementale, sas d'entrée, climatisation, chauffage)
4-Le dossier de prévalidation doit comporter, outre le présent formulaire dûment complété, daté et signé, l'ensemble des pièces suivantes :
□ Les devis émis par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires datant de moins d'un an, postérieurs à la date de restitution de l'audit
□ Le rapport d'audit obligatoire, daté et signé
□ La facture ACQUITTÉE du rapport d'audit obligatoire, datée, authentifiée par le cachet de l'entreprise prestataire et comportant la signature de son représentant légal
□ Les photographies du commerce AVANT la transformation, datées avec la mention avant les travaux (sauf si intégrées à l'audit)
□ Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédant la demande
5-Présentation du projet de transformation :
Objectifs :
Description :
6-Montant prévisionnel de l'aide (lister les devis retenus ainsi que les montants éligibles) :
AUDIT
Prestataire de l'audit
Date et référence de la facture (1)
Montant de l'audit HT
A
DEPENSES ELIGIBLES
Prestataire choisi
Référence de l'article ou poste de dépense
Montant éligible HT (en €) (2)
TOTAL des devis en € (HT) (3)
Montant prévisionnel de l'aide demandé sur les devis retenus (30 % ou 40 %) (4)
B
Montant prévisionnel total de l'aide demandée (A + B) 30 % ou 40 % sur les devis retenus + 100 % de l'audit (5)
A + B
(1) Mentionner le numéro et la date figurant sur la facture de l'audit.
(2) Indiquer le montant figurant sur le devis.
(3) Total de la colonne montant éligible en HT (2).
(4) Calcul du montant prévisionnel de l'aide : 30 % (ou 40 % pour les débitants éligibles au complément de remise) du montant du total en € HT (3).
(5) Calcul du montant prévisionnel de l'aide : additionner A et B.
Résumé du bilan financier de l'exercice précédant la demande
Année
Total Produit d'exploitation
Résultat net
Montant de la remise nette
Rappel : un compte rendu financier doit être déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé l'aide dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Le formulaire de compte rendu financier est également en annexe de l'arrêté du 17 octobre 2018 portant sur le fonds de transformation.
Date de la présente demande :
Signature du débitant et cachet de la société :
Le dossier de demande complet doit être envoyé par courrier à l'adresse suivante :
Direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, service de la fiscalité énergétique et environnementale et aides à la filière tabac, 3, rue de l'Eglise, 94470 Boissy-Saint-Léger.Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039433382
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
VersionsLiens relatifs
ANNEXE 2
CONVENTION ENTRE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS ET LES DÉBITS DE TABAC SUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE À LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU DES BURALISTES
Entre :
La direction générale des douanes et droits indirects représentée par......... des douanes, M.
et désignée sous le terme l'Administration , d'une part,
Et :
Le débit de tabac, représenté par (gérant), d'autre part,
N° SIRET
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant le projet initié et conclu par les dispositions du protocole d'accord sur la transformation du réseau des buralistes 2018-2021 signé par le ministre de l'action et des comptes publics et le président de la confédération des buralistes le 2 février 2018 ;
Considérant que le projet ci-après présenté par le débit de tabac participe de cette politique.
Article 1er
Objet de la convention
Par la présente convention, le débit de tabac, ci-dessus mentionné, représenté par son gérant s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet défini à la présente convention, à savoir la transformation de son débit de tabac en commerce de proximité multiproduits et services.
Elle concerne une aide de l'Etat relative à la transformation visible du point de vente, par l'intégration de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place de nouvelles offres commerciales, un réaménagement de son point de vente ou une transformation digitale du commerce.
L'Administration contribue financièrement à ce projet. Elle n'attend aucune contrepartie directe de cette aide.
Article 2
Durée de la convention
La convention est conclue au titre de l'opération de transformation du débit de tabac, soit pour un projet global. Elle prend effet à compter de la date de sa signature. Elle prend fin à la production par le débit de tabac à l'Administration du compte rendu financier prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2010.
Article 3
Montant de l'aide et instruction du dossier
L'Administration contribue financièrement, pour un montant maximal de 33 000 euros, audit préalable compris, pour un projet, versée en une fois, conformément au décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 et au protocole portant sur la création d'une aide à la transformation des débits de tabac.
Cette aide n'est acquise que sous réserve de l'inscription des crédits en loi de finances (pour l'Etat), du respect du débit de tabac aux obligations mentionnées aux articles 1er, 6 et 7 et des décisions de l'Administration prises en application des articles 8 et 9 sans préjudice de l'application de l'article 11 de la présente convention.
Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet.
Le dossier de demande de financement est déposé auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Ile-de-France pour instruction réglementaire et financière.
Le dossier comporte tout document ayant trait au projet de transformation du débit de tabac, d'un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire, d'un compte rendu financier et qualitatif des opérations menées ainsi que toutes les pièces comptables justifiant de l'aide reçue.
Article 4
Modalités de versement de l'aide
Le versement se fait lors de la présentation par le débit de tabac représenté par son gérant des pièces justifiant les dépenses intégralement effectuées.
L'aide est imputée sur les crédits du programme, article 2, action de la mission LOLF pour l'Etat.
La contribution financière est créditée au compte du débit de tabac selon les procédures comptables en vigueur.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
N° IBAN | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | | _ _ | _ _ | _ _ |
BIC | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |
L'ordonnateur de la dépense est le
Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'action et des comptes publics pour l'administration centrale de l'Etat.
Article 5
Justificatifs
Le débit de tabac s'engage à fournir dans les six mois suivant la fin du projet de transformation de son commerce le document ci-après :
Le compte rendu financier prévu à l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2018 pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon le modèle repris à l'annexe 5.
Article 6
Autres engagements
Le débit de tabac informe sans délai l'administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
En cas d'inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, le débit de tabac en informe l'Administration sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7
Sanctions
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d'exécution de la convention par le débit de tabac sans l'accord écrit de l'Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l'article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de l'aide ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le débit de tabac et avoir entendu son représentant.
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l'article 6 entraîne la suppression de l'aide en application de l'article 112 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de l'aide conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
L'Administration informe le débit de tabac de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8
Contrôles de l'administration
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'Administration. Le débit de tabac s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
Article 9
Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenants qui s'avéreraient nécessaires à la bonne mise en œuvre du dispositif conventionnel. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10
Résiliation
La dénonciation de la convention par l'une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, peut intervenir à tout moment avec un préavis de trois mois.
Toute modification législative ou réglementaire ayant un impact sur l'une des contributions visées à l'article 1er donnera lieu à un avenant à la présente convention.
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 11
Recours
Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de.
[tribunal dans le ressort duquel l'administration a son siège social].
Article 12
Dispositions finales
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, attribuées à chacune des parties prenantes de la convention. Les deux exemplaires sont signés par......... des douanes et droits indirects et le gérant du débit de tabac.
Le.
Pour le débit de tabac :
Pour l'administration :Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039433382
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
VersionsLiens relatifs
ANNEXE 3
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038395408
VersionsLiens relatifs
ANNEXE 4
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038395408
VersionsLiens relatifs
ANNEXE 5
COMPTE RENDU FINANCIER DE L'AIDE À LA TRANSFORMATION
Arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006 portant fixation des modalités de présentation de compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Le compte rendu a pour objet la description des opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention.
Ce compte rendu est à retourner à l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice au cours duquel l'aide a été accordée.
1-Informations générales :
Nom du débitant :
Prénom du débitant :
Raison commerciale (enseigne) :
N° débit (7 chiffres + 1 lettre) :
N° SIRET :
Adresse du débit :
N° de téléphone (portable et commerce) :
Courriel :
2-Description du projet de transformation réalisé (recommandations de l'audit) :
3-Description de l'évolution de l'activité commerciale suite aux travaux de transformation :
4-Résumé des bilans financiers avant et après la transformation :
Année comptable
Total Produit d'exploitation (1)
Résultat net (2)
Montant de la remise nette (3)
AVANT
APRES
5-Observations éventuelles :
Je soussigné (e), (nom et prénom),
gérant (e) du débit de tabac,
certifie exactes les informations du présent compte rendu.
Fait le : à.
Signature :
Le dossier de demande complet doit être envoyé par courrier à l'adresse suivante :
Direction interrégionale des douanes d'Ile-de-France, service de la fiscalité énergétique et environnementale et aides à la filière tabac, 3, rue de l'Eglise, 94470 Boissy-Saint-Léger.Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039433382
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 28 novembre 2019 : Les demandes déjà déposées auprès de l'administration le jour de la publication du présent arrêté se voient appliquer ses dispositions.
Versions
Fait le 17 octobre 2018.
Gérald Darmanin